我国装修工程设计合同模板

2024-06-18 15:40:09 作者:笛声寒窗影残
导读:我国装修工程设计合同模板(装修工程设计合同范本)室内装修工程合同统煤范本:合同编号:______发包人: 承包人:住所: 住所:委托代理...

我国装修工程设计合同模板(装修工程设计合同范本)

室内装修工程合同统煤范本:合同编号:______发包人: 承包人:住所: 住所:委托代理人:营业执照号:电话:法定代表人: 电话:BP机号: 委托代理人: 电话:本工程设计人: 电话:施工队负责人: 电话:

装修被越来越多的家庭所选择,装修包括很多事项,家里装修好了,虽然不能改变房屋的大致朝向等等大的方面,但是可以从细小的方面来改善我们的房屋,改善我们的居住条件。通过装修工程设计可以使我们的房屋更加美观,使我们的生活更加方便。可以说装修工程设计好了,我们的舒适度会大大的提高。接下来,要探索将和大家一起分享我国装修工程设计合同模板。

装修工程都包含哪些项目

土建改造:按照规划打好线槽、底盒及墙体拆除

水电隐蔽工程:把强弱电分管,分项,分槽布好,之后用钢丝穿线

泥作工程:防水做好之后,进行48小时关水试验,厨房、卫生间墙地砖的铺贴,地面找平,线管的暗敷

木作工程:局部吊顶,造型处理,柜体的制作

漆作工程:腻子找平三遍,用砂纸打磨处理后,滚一遍底漆,再刷两遍面漆,再打磨

安装工程:灯具,洁具,开关,面板,五金挂件的安装

清洁:开荒清洁做完之后通知业主进行验收

装修工程设计合同模板

委任单位:____________

施工单位:____________

就____________装饰工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下:

一、工程名称:___________________________

二、工程地点:________________________

三、工程项目内容:________________________

四、工程期限

本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

五、工程造价为人民币:____________________________________

六、付款方式

1、合同签订后甲方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额 预付 款。

2、开工后,甲方按工程进度至完工,分期支付乙方工程总额 预付款, 余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程 量结算)

七、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管 场地由甲方提供,以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的 垃圾及废料由施工方负责清理2016装修工程设计合同模板2016装修工程设计合同模板。

八、工程施工

1、乙方必须严格按设计图纸进行施工,如有违反,甲方有权提出停工或返 工,所造成的损失由乙方负责。

2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细,双方认可后,该资料作为 本合同不可分割的一部份,由于设计缺陷造成追加投资,及方案设计时 材料计划不足需增加的投资由乙方负责。

3、施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议, 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工 中造成人身伤害、设施的损坏,由施工方负责。

5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定,造成罚款的由乙方负责。

九、工程质量

1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。

3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责

4、装饰工程质量保修一年2016装修工程设计合同模板合同范本。

十、工程验收

由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和 有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如 工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量,安全问题由 甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

十一、违约责任

任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿 给守约方。

十二、备注

本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲.乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决 执行。

十三、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。

甲方单位(盖章):________

代表人:__________________

乙方单位(盖章):________

代表人:__________________

日期:____________________

签订合同地点:____________

对于装修工程设计,我们一定要引起重视。因为,装修工程设计的好坏会直接影响到我们装修工程的质量。因为装修工程主要从细节下手,从各个细小的方面,带给我们更好的生活体验。所以装修工程的不合理,将带给我们生活的极大不便于麻烦。所以对于签订的装修工程设计合同也需要我们认真对待。以上就是我国装修工程设计合同模板的全部内容了,希望对您有所帮助。



更多解答:
热点ID:18589
2023年装修设计合同范本 答:根据《中华人民共和国经济合同法》有关法律、法规规定,结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况,本着精益求精、精诚合作的原则,甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议: 一、工程概况: 1。工程地点: 2。建筑面积: 3。使用性质: 4。房屋结构: 二、设计程序: 1。甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积M2×元...
网友用户: 校易搜全知道 点赞
热点ID:30811
装修设计合同范本2023 答:(1)甲、乙双方当面协商满意后确定设计详细内容及金额,即签定本合同,同时支付定金人民币元。乙方收到定金后天内,向甲方提交装修设计方案图及平面功能定位图,如乙方未提交装修设计方案图及平面功能定位图,则双倍向甲方返还定金。(2)甲、乙双方初步确定平面方案及初步确定设计概念后,同时支付首期设计...
网友用户: 校易搜全知道 点赞
热点ID:71171
最新装修合同模板 答:最新装修合同模板一:甲方:___有限公司 乙方:___层___号商铺经营者 甲方就乙方对商铺进行装修改造活动,经甲乙双方协商一致,订立本合同。第一条 装修商铺 本合同装修场地:___。第二条 装修期限 装修期限自___年___月___日起至___年___月___日止。第三条 装修押金 乙方进入场地装修前...
网友用户: 校易搜全知道 点赞
热点ID:53693
装修设计施工合同范本求一份? 答:家居装修设计合同范本 (一)发包方(简称甲方):___承包方(简称乙方):___甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况 1.装饰施工地点:2.住房结构:房型房厅套,施工面积平方米。3.装饰施工内容:详见附件...
网友用户: 海豹搬家 点赞
精彩图集